Group Swinnen
Metaalstraat 11
2490 Balen
E-mail: info@groupswinnen.be
Algemeen
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten tussen enerzijds Group Swinnen (hierna genoemd “Group Swinnen”) en anderzijds de medecontractant of medecontractanten, hierna genoemd “de klant”. De algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk beding.
- Door het ondertekenen van de overeenkomst, aanvaardt de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
- Indien één of andere vermelde voorwaarde als niet-geoorloofd, nietig wordt aangemerkt of wanneer de voorwaarde geen toepassing kan vinden, dan blijven de andere algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Indien mogelijk, zal het ongeoorloofde, niet-geldige of niet-toepasbare beding herleid worden tot een geoorloofd en geldig beding.
Uitvoering, levering, oplevering en garantietermijn
- Wordt de overeenkomst voor de uitvoering of tijdens de uitvoering verbroken, dan zal de partij die eenzijdig verbreekt, zonder ernstige en aan de wederpartij toerekenbare reden die de verdere uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze verhindert, een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn van 10% op het hoofdbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd de toepassing van artikel 14 van deze voorwaarden en onverminderd het recht van de schadelijdende partij om vergoeding te vragen voor de schade die hij werkelijk geleden heeft, indien deze hoger is dan het forfait.
- Het vervoer van de goederen geschiedt op kosten en op risico van de klant. De eventuele bewaringskosten en -risico vallen ten laste van de klant.
- De termijn van uitvoering of levering wordt geschorst indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering of levering ernstig bezwaren, voor zolang die omstandigheden duren, zonder dat hiervoor een vergoeding is verschuldigd. De klant kan in dat geval eveneens de lopende betalingstermijnen schorsen.
- De leveringstermijn of uitvoeringstermijn zal pas beginnen lopen vanaf het ogenblik dat Group Swinnen over alle nodige en volledige informatie beschikt om haar verbintenissen naar behoren uit te voeren.
- De klant dient schriftelijk de zichtbare gebreken of de gebreken aan conformiteit binnen de 8 dagen na levering en/of uitvoering per aangetekende brief kenbaar maken aan Group Swinnen. Bij gebreke aan deze kennisgeving, zijn de werken definitief aanvaard en opgeleverd en zijn alle zichtbare gebreken gedekt.
Indien Group Swinnen als onderaannemer optreedt, geschiedt de oplevering van de haar uitgevoerde werken na de uitvoering van het door haar uitgevoerde lot, en is zij niet gebonden door de voorwaarden en termijnen inzake de oplevering van de werken door haar opdrachtgever aan diens klant.
- De garantietermijn voor de lichte verborgen gebreken wordt beperkt tot 12 maanden na oplevering. Indien er een licht verborgen gebrek wordt ontdekt, moet dit binnen de 14 dagen na de vaststelling worden gemeld aan Group Swinnen op straffe van verval. Wordt als licht gebrek beschouwd: elk gebrek dat niet onder de 10 jarige aansprakelijkheid van de aannemer valt.
Wijzigingen aan de overeengekomen werken
- Meerwerken zullen slechts worden uitgevoerd dan met uitdrukkelijke toestemming van de klant. Het akkoord tot meerwerken kan met alle middelen van recht worden bewezen. De meerwerken zullen een verlenging van de uitvoeringstermijn van de oorspronkelijke overeenkomst tot gevolg hebben.
Prijs en betaling
- De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van Group Swinnen, behoudt zij zich het recht voor om de prijzen eenzijdig op evenredige wijze aan te passen. De klant kan bij eenzijdige prijswijziging de overeenkomst opzeggen binnen de 8 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de gewijzigde omstandigheden.
- De facturen van Group Swinnen zijn draagbaar en betaalbaar 30 dagen faktuurdatum te Balen, Metaalstraat 11, op bankrekening BNP Paribas Fortis BE96 2300 5140 8505 of J. Van Breda BE46 6451 0355 7336 van Group Swinnen tenzij anders bedongen.
Betalingen volgens onderstaand betalingsschema:
- Voorschotfactuur: 15% van de totale kost
- Maandelijks factuur: 15% van de totale kost
- Eindfactuur: 5% van de totale kost
Niet nakoming van contractuele verplichtingen
- Indien de klant de betaling niet heeft uitgevoerd voor de vervaldag of binnen de overeengekomen termijn, behoudt Group Swinnen zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling.
- Indien de klant de betaling niet heeft uitgevoerd voor de vervaldag of binnen de overeengekomen termijn, dan heeft Group Swinnen het recht om de overeenkomst 8 dagen na ingebrekestelling van de klant waaraan geen gevolg gegeven werd, eenzijdig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter volledig of partieel te ontbinden. De afrekening zal op uitnodiging van Group Swinnen gebeuren afhankelijk van wat er reeds uitgevoerd is en waarbij de door Group Swinnen ingevolge de verbreking geleden schade minimaal en forfaitair gelijk is aan 20% van de nog uit te voeren werken, en onverminderd het recht van Group Swinnen om de werkelijke schade te vorderen indien deze hoger zou zijn.
- Indien de verdiscontering van één wissel wordt geweigerd of één wissel of cheque niet betaald wordt op de vervaldag, zullen alle andere wissels of cheques opeisbaar zijn waarbij alle kosten verbonden aan de verdiscontering ten laste zijn van de klant.
- Indien de klant de betaling niet heeft uitgevoerd voor de vervaldag of binnen de overeengekomen termijn, dan zullen er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn conform art. 5 van de wet betalingsachterstand handelstransacties aan de rentevoet bepaald overeenkomstig deze wet. Naast deze verwijlinteresten, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het hoofdbedrag.
- Zolang de geleverde goederen en/of uitgevoerde prestaties niet integraal worden betaald, behoudt Group Swinnen zich het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor, zelfs indien deze goederen bewerkt werden. Reeds bij eerste aanmaning zal de klant gehouden zijn tot het terugbezorgen ervan. Wanneer de eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden, dan dient de klant zich te onthouden van elke bezwaring of doorverkoop. Bij wederverkoop door de klant, is Group Swinnen gesubrogeerd in het recht op betaling van de prijs.
- Indien Group Swinnen goederen aan de klant levert die Group Swinnen van diens leverancier(s) heeft verkregen, is Group Swinnen niet tot een verdergaande vrijwaring ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Group Swinnen ten opzichte van diens leverancier(s) aanspraak kan maken.
- Elke partij heeft het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter te ontbinden bij insolventie, aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van de wederpartij.
Schade
- De schadevergoeding waartoe Group Swinnen gehouden zou zijn ingeval van een haar toerekenbare fout, is steeds beperkt tot de directe schade aan het onroerend goed en de herstelkosten, dit onverminderd het recht van Group Swinnen om in natura te herstellen. Group Swinnen is nooit gehouden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstverlies of verlies op overheadkosten en evenmin tot vergoeding van verlies op machine-uren of uren van het personeel of vergoeding voor geheel of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid. Indien de schade vergoed wordt door de verzekeraar van Group Swinnen, is de vergoedbare schade steeds beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van de verzekeraar te vermeerderen met de franchise.
Onmogelijkheid tot uitvoering en overmacht
- De overeenkomst kan door beide partijen worden ontbonden zonder enige vergoeding ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering, en dit gedurende minimaal 14 dagen, ten gevolge van overmacht zoals brand, staking, lock-out, algehele lockdown, en zo meer.
Toepasselijk recht en bevoegdheid
- De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd tot kennisname van alle geschillen.
- Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Group Swinnen en de klant, alsook op deze algemene voorwaarden.